19-41196 Marché public de travaux de mise en oeuvre d'un équipement multisports pour la commune de AULNAY-SUR-MAULDRE(78)

Appel d'offre Initial
Date de publication: 15-03-2019
Fin de publication: 12-04-2019
Limite de réponse: 12-04-2019
Département(s) publication: 78,
Descripteurs: Réseaux divers Terrassement Terrain de sport Voirie
Objet complet: Marché public de travaux de mise en oeuvre d'un équipement multisports pour la commune de AULNAY-SUR-MAULDRE(78)

Avis de marché

Département(s) de publication : 78
Annonce No 19-41196
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE D AULNAY SUR MAULDRE.
 Correspondant :  CHARBIT Jean-Christophe, Maire, 16, Grande rue 78126 Aulnay-sur-Mauldretél. : 01-30-90-85-40courriel : ingrid.vega@alunay-sur-mauldre.fr adresse internet : https://www.marches-publics.info/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info/.

Objet du marché : marché public de travaux de mise en œuvre d'un équipement multisports pour la commune de Aulnay-Sur-Mauldre(78).

Caractéristiques principales : 
le présent marché est passé en application de l'article 42 2° de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics.
les travaux faisant l'objet de la présente consultation seront réglés par un prix global et forfaitaire.
marché alloti au sens de l'article 12 du décret no2016-360 relatif aux marchés publics.
il n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article 77 du décret relatif aux marchés publics.
le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles(pse)ou variantes obligatoires
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation a pour objet les travaux de mise en œuvre d'un équipement multisports.
la description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses techniques Particulières (Cctp) relatif à chaque lot.
délai prévisionnel global de réalisation des travaux: 3 mois (période préparation de deux semaines incluse pour tous les lots)
date de démarrage prévisionnel des travaux: mai 2019
date souhaitée de livraison des équipements : août 2019
le marché est conclu à compter de sa notification. Il est exécutoire dès sa notification au titulaire. Il prend fin à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement.
les travaux commencent à compter de la réception de l'ordre de service de démarrage.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités de financement: budget communal
modalités de paiement: mandat administratif à 30 jours selon les règles de la compabilité publique
versement de l'avance selon les conditions prévues à l'article 110 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (sauf renoncement du titulaire dans l'acte d'engagement).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (incluse dans le Dc1).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - coût des travaux : 50 %;
     - valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique(moyens matériels que le candidat compte mettre en œuvre:10 pts; moyens humains spécifiquement affectés au chantier:10 pts; cohérence du délai d'exécution proposé pour assurer la bonne réalisation des travaux, phasage et mesures d'exécution du chantier:10 pts) : 30 %;
     - délai d'exécution : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 avril 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-T.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/
Lot 1 - travaux de VRD pour équipement multisports
lot 2 - travaux de construction d'un terrain multisports
instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Tél : 0139205400 télécopieur : 0139205487mel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-départemental de règlement amiable des différends ou litiges, Préfecture de la Région Ile-De-France, 5, Rue Leblanc
75911 PARIS Cedex
Tél : 0182524267 télécopieur : 0182524295mel : ccira@paris-idf.gouv.fr
service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint-Cloud
78011 Versailles
Tél : 0139205400 télécopieur : 0139205487mel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
visite de site obligatoire : contact auprès de la mairie.
l'acheteur prévoit de négocier avec les 3 premiers candidats du classement (sous forme écrite ou orale), sous réserve d'un nombre d'offres suffisant et se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.
les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres UNIQUEMENT sur la plateforme AWS.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mars 2019.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Travaux de VRD pour équipement multisports
Mots descripteurs : Réseaux divers, Terrain de sport, Terrassement, Voirie

Lot(s) 2. -
Travaux de construction d'un terrain multisports
Mots descripteurs : Réseaux divers, Terrain de sport, Terrassement, Voirie