19-41225 Marché de travaux pour la rénovation du chalet devant le Club House du GOLF DE MOLIETS

Appel d'offre Initial
Date de publication: 15-03-2019
Fin de publication: 05-04-2019
Limite de réponse: 05-04-2019
Acheteur: SATEL
Département(s) publication: 40,
Descripteurs: Bâtiment Menuiserie Peinture (travaux)
Objet complet: Marché de travaux pour la rénovation du chalet devant le Club House du GOLF DE MOLIETS (40660)

Avis de marché

Département(s) de publication : 40
Annonce No 19-41225
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SATEL.
 Correspondant : Mme RIZZA Sabine, SATEL, 24, bd st vincent de paul- B.P. 137 40994 Saint-Paul-les-Daxtél. : 05-58-91-20-90 adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org.

Objet du marché : marché de travaux pour la rénovation du chalet devant le Club House du golf de moliets (40660).
Lieu d'exécution : golf de Moliets, 40660 Moliets-et-Maa.

Caractéristiques principales : 
marché de travaux pour la rénovation du chalet devant le Club House du golf de moliets (40660)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la rénovation du chalet devant le Club House du golf de moliets (40660).
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
     - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 avril 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M142-BC8-TX.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mars 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SATEL.
 24 boulevard Saint Vincent de Paul
B.P. 137,  40990 Saint-Paul-les-Dax, tél. : 05-58-91-20-90, télécopieur : 05-58-35-44-84,  adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=18005&orgAcronyme=satel.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=18005&orgAcronyme=satel.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
demolition - cHARPENTE - cOUVERTURE - mENUISERIES
Mots descripteurs : Bâtiment, Menuiserie, Peinture (travaux)

Lot(s) 2. -
platrerie - revetements de sols - pEINTURE
Mots descripteurs : Bâtiment, Menuiserie, Peinture (travaux)

Lot(s) 3. -
plomberie - sANITAIRE - vMC
Mots descripteurs : Bâtiment, Menuiserie, Peinture (travaux)

Lot(s) 4. -
electricite - courants forts - courants faibles
Mots descripteurs : Bâtiment, Menuiserie, Peinture (travaux)