21-135837 Marché de travaux pour l'opération d'installation d'une pompe à chaleur aérothermique pour le Centre des finances publiques d'Orange (84).

Appel d'offre Initial
Date de publication: 11-10-2021
Fin de publication: 09-11-2021
Département(s) publication: 84, 34, 13, 30,
Descripteurs: Climatisation
Objet complet: Marché de travaux pour l'opération d'installation d'une pompe à chaleur aérothermique pour le Centre des finances publiques d'Orange (84).

  • DIRECTION DEP FIN PUBLIQUES VAUCLUSE
    M. GILETTA Cédric, DDFIP de Vaucluse
    Adresse: Cité Administrative - Avenue du 7ème Génie - BP 31091
    Ville: 84097 Avignon cedex 9
    Type d'adresse: Principal
    Annonce: 21-135837
  • Adresse: CDFIP Orange
    Ville: 84100 Orange
    Type d'adresse: Livraison
    Annonce: 21-135837
  • Tribunal administratif de Nimes
    Adresse: 16 avenue Feuchères - CS 88010
    Ville: 30941 NÎmes cedex 09
    Tél: 04-66-27-37-00
    Fax: 04-66-36-27-86
    Mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
    Type d'adresse: Instance_recours
    Annonce: 21-135837
  • DDFIP de Vaucluse
    Adresse: Cité Administrative - Avenue du 7ème Génie - BP 31091
    Ville: 84097 Avignon cedex 9
    Tél: 04-90-80-41-62
    Type d'adresse: Rens_recours
    Annonce: 21-135837

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 84, 13, 30, 34
Annonce No 21-135837
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIRECTION DEP FIN PUBLIQUES VAUCLUSE.
 Correspondant : M. Giletta Cédric, DDFIP de Vaucluse, cité Administrative - avenue du 7ème Génie - B.P. 31091 84097 Avignon Cedex 9.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux pour l'opération d'installation d'une pompe à chaleur aérothermique pour le Centre des finances publiques d'orange (84).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45331220
42511110.
Lieu d'exécution : cdfip Orange, 84100 Orange.
Code NUTS : -FRL06.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux pour l'opération d'installation d'une pompe à chaleur aérothermique pour le Centre des finances publiques d'orange (84)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour l'opération d'installation d'une pompe à chaleur aérothermique pour le Centre des finances publiques d'orange (84).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : TRAVAUX_CVC_CFP_ORANGE.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nimes 16 avenue Feuchères - cS 88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, télécopieur : 04-66-36-27-86.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : DDFIP de Vaucluse cité Administrative - avenue du 7ème Génie - B.P. 31091 84097 Avignon Cedex 9, tél. : 04-90-80-41-62.